"главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства"




Федеральное агентство специального строительства

(Спецстрой Рф)



Федеральное государственное унитарное предприятие

"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО Местности

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО Окрестность ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

(ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое Рф")


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" России»

______________ Ю.Л. Хризман

« 22 » мая 2013 года


Документация


на проведение открытого запроса котировок

на поставку водозапорной арматуры


№ 0362 ЗК/2013


Согласовано:

Заместитель начальника предприятия

по финансово-экономической работе


______________ Е.А. Короткова


г. Хабаровск – 2013


Уведомление о проведении запроса котировок


  1. ^ Метод закупки: открытый "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" запрос котировок


2. Наименование, место нахождения, почтовый адресок и адресок электрической почты, номер контактного телефона заказчика:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по местности Дальневосточного федерального окрестность при Федеральном агентстве специального строительства»

(Филиал "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" «СУ №719» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 22А)


^ Почтовый адресок заказчика:

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43

Электрическая почта: zakupki@dalspetsstroy.khv.ru

Телефон: (4212) 47-17-56; факс: (4212) 47-17-23

Контактное лицо: по организационным "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" вопросам – Смакаева Лена Вадимовна

тел. (4212) 47-17-56

e.Smakaeva@dalspetsstroy.khv.ru

по техническим вопросам – Сезионов Леонид Геннадьевич

тел. (4212) 69-28-54



  1. Предмет контракта: поставка водозапорной арматуры




  1. Количество поставляемого продукта: см. п. 3 документации




  1. Место поставки продукта: г. Хабаровск, дальше самовывоз силами Покупателя (не "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" считая погрузочных работ)




  1. Исходная (наибольшая) стоимость контракта: 935 848 (Девятьсот 30 5 тыщ восемьсот 40 восемь) рублей, в том числе НДС – 18%.


^ 7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:

Получить документацию в письменной форме можно "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" безвозмездно по письменному заявлению в течение 2-ух рабочих дней со денька подачи такового заявления, по адресу:

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 43, каб. 103ц (отдел закупок).

Документация о закупке предоставляется безвозмездно. Полный набор документации расположен в "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном веб-сайте www.zakupki.gov.ru и на веб-сайте заказчика http://dfo.spetsstroy.ru/ (вкладка «Закупки»).


^ 8. Дата и время окончания срока "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" подачи котировочных заявок:

29 мая 2013 года, 18:00 (время хабаровское).


9. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 43, каб.311

04 июня 2013 года


^ 10. Достоинства, представляемые отдельным преференциальным группам:

Не предоставляются.


Начальник "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" отдела закупок

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»

при Спецстрое России» О.В. Озеров

^ Почетаемые участники закупки!


1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по местности Дальневосточного федерального окрестность при Федеральном агентстве специального строительства» в целях "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" ублажения собственных нужд, реальным заявляет о проведении процедуры открытого запроса котировок на поставку водозапорной арматуры, и приглашает юридических и физических лиц, в том числе личных бизнесменов (дальше – участники закупки), способных "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" на легитимных основаниях поставлять данный продукт, подавать свои котировочные заявки.


^ Почтовый адресок заказчика: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43

Адресок электрической почты: zakupki@dalspetsstroy.khv.ru

Номера контактных телефонов:

(4212) 47-17-56 - по организационным вопросам – Смакаева Лена "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" Вадимовна

(4212) 69-28-54- по техническим вопросам – Сезионов Леонид Геннадьевич

^ 2. Форма котировочной заявки представлена в приложении № 1.

3. Наименование, свойства и количество поставляемого продукта:



п/п

Наименование поставляемого продукта

^ Технические и многофункциональные свойства продукта


Ед.

изм.

Кол-во

1

Задвижка AVK

фланцевая маленькая "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" DN 100 PN 10/16, L-190мм AVK №06-100-30014

шт.

12

2

Задвижка AVK

DN 250 PN 16 06- 250-30014

шт.

8

3

Маховик для магистральных задвижек

DN 100 AVK 08-100- 01000

шт.

12

4

Маховик для магистральных задвижек

DN 250-300 AVK №08- 250-02000

шт.

8

5

Гидрант пожарный подземный AVK

ГОСТ 8220-85

DN 125 PN "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" 16, L=2500 мм, AVK № 35-125- 72141000

шт.

4



^ Требования к поставляемому товару и его доставке:

Продукт поставляется в заводской упаковке.

Срок гарантии свойства продукта – более срока установленного заводом-производителем.

Качество продукта должно соответствовать ГОСТу, обозначенному в сертификате "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" на продукт. Сертификаты соответствия передаются покупателю совместно с продуктом.


^ 4. Место поставки продукта: г. Хабаровск, дальше самовывоз силами Покупателя (не считая погрузочных работ)

5. Срок (период) поставки продукта: менее 14 календарных дней со денька заключения контракта

^ 6. Сведения "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" о включенных в стоимость продуктов расходах: Стоимость контракта включает цена продукта (в том числе расходы по доставке до г. Хабаровска и погрузке), упаковки, НДС, также уплату пошлин, налогов, сборов "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" и других неотклонимых платежей.

^ 7. Исходная (наибольшая) стоимость контракта: 935 848 (Девятьсот 30 5 тыщ восемьсот 40 восемь) рублей, в том числе НДС – 18%.

8. Место подачи котировочных заявок: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43, каб.435 либо в форме электрического документа на "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" адресок zakupki@dalspetsstroy.khv.ru

^ 9. Срок подачи котировочных заявок: со денька размещения уведомления на веб-сайте, с 9:00 до 18:00 (включительно) в рабочие деньки; перерыв с 13:00 до 14:00 (время хабаровское).

10. Порядок предоставления участникам закупки объяснений положений "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" документации: Хоть какое лицо, после размещения на официальном веб-сайте уведомления о проведении запроса котировок вправе навести в письменной форме, в том числе в форме электрического документа запрос на объяснение положений "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" документации. В течение 2-ух рабочих дней со денька поступления такового запроса обозначенному лицу будут даны надлежащие объяснения в письменной форме либо в форме электрического документа, при условии, что обозначенный запрос поступил Заказчику более чем "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" за два календарных денька до окончания приема котировочных заявок.

^ 11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 29 мая 2013 года, 18:00 (время хабаровское).

12. Место и дата подведения итогов закупки: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства".43, каб.311, 04 июня 2013 года.

^ 13. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчёт, оплата 100% по факту поставки продукта в течение 30 банковских дней на основании оригинала счета, подписанной обеими сторонами товарной затратной по форме ТОРГ-12.

^ 14. Срок и "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" порядок подписания контракта победителем запроса котировок: менее 5 дней со денька опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект контракта – Приложение № 3.

15. Устроитель закупки вправе на любом шаге, но не позже чем "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" за один денек до окончания срока подачи котировочных заявок отрешиться от проведения запроса котировок, разместив уведомление об этом на официальном веб-сайте.

^ 16. Требования к участнику закупки и подаваемой заявке:

16.1 Участник процедуры закупки должен соответствовать "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" требованиям, предъявляемым в согласовании с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продуктов, являющихся предметом закупки, в том числе:

а) быть правомочным заключать контракт;

б) владеть необходимыми лицензиями либо свидетельствами "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" о допуске на поставку продуктов, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации и являющихся предметом заключаемого контракта, также владеть необходимыми сертификатами на продукты в согласовании с "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" действующим законодательством Русской Федерации, являющиеся предметом заключаемого контракта;

в) требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, личного бизнесмена нулем и об "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" открытии конкурсного производства;

г) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях, на денек подачи заявки на роль в закупке;

д) требованию об отсутствии "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и другим неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превосходит 20 5 процентов балансовой цены активов "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается подходящим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие обозначенной задолженности в согласовании с законодательством Русской Федерации и решение по "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" таковой жалобе на денек рассмотрения заявки на роль в закупочной процедуре не принято.

е) требованию об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре нерадивых поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках продуктов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (либо) в реестре нерадивых поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и городских нужд».

16.2. Участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку на роль в закупке.

^ 17. Список документов, представляемых участниками закупки в составе котировочной заявки:

17.1. Копии "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" учредительных документов, заверенные нотариально либо печатью участника процедуры закупки и подписью уполномоченного лица участника;

17.2. Приобретенная не ранее чем за 6 месяцев до денька размещения на официальном веб-сайте уведомления о проведении запроса "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" котировок оригинал или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), приобретенная не ранее чем за 6 месяцев до денька размещения на официальном веб-сайте уведомления о проведении запроса котировок оригинал или нотариально заверенная копия "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" выписки из ЕГРИП (для личного бизнесмена); копии документов, удостоверяющих личность (для другого физического лица); соответствующим образом заверенный перевод на российский язык документов о гос регистрации юридического лица либо физического "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" лица в качестве ИП в согласовании с законодательством соответственного страны (для зарубежных лиц), приобретенные не ранее чем за 6 месяцев до денька размещения на официальном веб-сайте уведомления о проведении запроса котировок;

17.3. Копия свидетельства "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" о гос регистрации юридического лица, заверенная нотариально либо печатью участника процедуры закупки и подписью уполномоченного лица участника;

17.4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально либо печатью участника процедуры "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" закупки и подписью уполномоченного лица участника;

17.5. Документ, подтверждающий возможности лица на воплощение действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о предназначении либо об избрании или приказа о предназначении "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" физического лица на должность, в согласовании с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (дальше - управляющий). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует другое лицо, заявка "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" на роль в запросе котировок должна содержать также доверенность на воплощение действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную управляющим участника процедуры закупки (для юридических лиц "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства") либо уполномоченным этим управляющим лицом, или нотариально заверенную копию таковой доверенности. В случае, если обозначенная доверенность подписана лицом, уполномоченным управляющим участника процедуры закупки, заявка на роль в запросе котировок должна содержать также "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" документ, подтверждающий возможности такового лица;

17.6. Копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний завершенный денежный год, предыдущий подаче заявки, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации, либо копии "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет облегченную систему налогообложения, заверенные печатью участника процедуры "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" закупки и подписью уполномоченного лица участника.

17.7. Информация о всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения № 2 с приложением подтверждающих документов и сведений.

17.8. Решение об одобрении либо о совершении "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" большой сделки или копия такового решения в случае, если требование о необходимости наличия такового решения для совершения большой сделки установлено законодательством Русской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" закупки поставка продукта, являющегося предметом контракта, является большой сделкой.

В случае, если получение обозначенного решения до истечения срока подачи заявок на роль в запросе котировок нереально в силу необходимости соблюдения установленного законодательством "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" и учредительными документами порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении либо о совершении больших сделок, участник процедуры закупки должен представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения контракта.


В случае Вашего согласия на поставку обозначенного продукта просим подать котировочную заявку (по прилагаемой форме) в письменной форме в запечатанном конверте либо в "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" форме электрического документа, в установленный срок по обозначенному адресу. На конверте указываются наименование и номер запроса котировок. Заявка, поданная в письменной форме, обязана иметь подпись управляющего и печать организации.

В случае подачи "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" котировочной заявки в форме электрического документа, сама котировочная заявка и весь набор документов подписываются электрической цифровой подписью уполномоченного лица участника закупки.


Начальник отдела закупок ФГУП «ГУСС

«Дальспецстрой» при Спецстрое России» О.В. Озеров


Приложение "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" №1 к документации на

проведение запроса котировок


^ Форма котировочной заявки


Наименование участника закупки,

адресок места нахождения

(для юридического лица),

Фамилия, имя, отчество, адресок места жительства

(для физического лица)

№ и дата

В комиссию по "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" закупкам

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»

____________________________________

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43


^ Котировочная заявка


Исследовав Вашу документацию на проведение запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, истинной котировочной заявкой соглашаемся на поставку водозапорной арматуры в согласовании с "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" требованиями документации на проведение запроса котировок № 0362 ЗК/2013, а конкретно:




п/п

Наименование продукта (товарный символ)

Технические и многофункциональные свойства

Ед.

изм.

Кол-во

Стоимость за ед., руб. с НДС

Сумма, руб. с НДС

1

Заполнить

Заполнить

шт.

Заполнить

Заполнить

Заполнить

2

Заполнить

Заполнить

шт.

Заполнить

Заполнить

Заполнить

3

Заполнить

Заполнить

шт.

Заполнить

Заполнить

Заполнить

4

Заполнить

Заполнить

шт "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства".

Заполнить

Заполнить

Заполнить

5

Заполнить

Заполнить

шт.

Заполнить

Заполнить

Заполнить

ИТОГО:

Заполнить


Стоимость контракта*:___________(________) рублей, в том числе НДС ______(_____) рублей.

* Стоимость контракта включает цена продукта (в том числе расходы по доставке до г. Хабаровска и погрузке), упаковки, НДС, также уплату "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" пошлин, налогов, сборов и других неотклонимых платежей.


Срок поставки продукта: ___________календарных дней со денька заключения контракта


Мы обязуемся в случае признания нас победителем запроса котировок заключить контракт по предложенной нами стоимости, поставить вышеперечисленный продукт в "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" количестве и срок, установленные документацией на проведение запроса котировок № 0362 ЗК/2013 и нашей котировочной заявкой, и согласны с предложенным порядком оплаты.

Мы подтверждаем, что против ____________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

не проводится процедура "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас нулем и об открытии конкурсного производства, также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и другим неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превосходит 25% балансовой цены наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний заверенный отчетный период.

Мы извещены, что в случае уклонения от заключения контракта сведения о "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" нашей организации будут включены в реестр нерадивых поставщиков.


Банковские реквизиты: _____________________________

_____________________________

ИНН, КПП, ОГРН: ________________________________

Номер контактного телефона: _______________________


Приложения: (прикладываются документы и сведения согласно п. 17 документации)


1.

2.




Руководитель_____________ ______________ _____________

м.п. (подпись) (Ф.и ин.)


Приложение "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" №2 к документации на

проведение запроса котировок


^ Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)1



_______________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)


^ Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

ИНН

ОГРН

Наименование короткое

Код ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество управляющего

Серия и номер документа, удостоверяющего личность управляющего



ИНН

ОГРН

Наименование/

ФИО

Адресок регистрации

Серия и номер документа, удостоверяющего "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" личность (для физического лица)

Управляющий/

участник/акционер/

бенефициар
























































































Управляющий







(подпись, М.П.)




(фамилия, имя, отчество)

«____» ________20__г.



Приложение № 3 к документации на

проведение запроса котировок

ПРОЕКТ Контракта ПОСТАВКИ №____/13-719


г. Хабаровск «___» ____________ 2013 года


Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" местности Дальневосточного федерального окрестность при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»), именуемое в предстоящем «Покупатель», ________________, действующего на основании ____________________________________, с одной стороны и ____________________________, именуемое в предстоящем "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" «Поставщик» в лице _____________________________________________, действующего на основании _____________________________с другой стороны, в предстоящем называемые «Стороны» на основании Протокола заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению и оценке котировочных заявок №_________ от ___________, заключили реальный Контракт о нижеследующем "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства":


^ 1. ПРЕДМЕТ Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Клиент принять и оплатить поставку водозапорной арматуры, дальше по тексту реального контракта – продукт, согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью реального контракта.

1.2. Объект поставки: «Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства": г. Хабаровск, Волочаевский городок». Шифр проекта: 055-ВГ НВК.

1.3. Наименование, количество, стоимость, сроки и суммы поставки, порядок доставки продукта согласовываются сторонами в спецификации к истинному договору, являющейся неотъемлемой частью реального контракта.

1.4. Цена продукта поставляемого по "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" истине договору составляет ______________

рублей, в том числе НДС - ______________рублей.


^ 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Обязанность Поставщика по поставке продукта считается исполненной в момент передачи продукта по акту приема-передачи, подписания Покупателем товарной затратной по "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" форме ТОРГ-12, получения счет-фактуры, сертификата свойства, паспорта завода изготовителя.

2.2. Срок поставки продукта: ________ календарных дней с момента заключения реального контракта.

2.3. Цена погрузки Поставщиком продукта на тс при его отгрузке и другие расходы "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства", связанные с передачей продукта перевозчику, включены в цена продукта.

2.4. Транспортные расходы по доставке продукта до г. Хабаровск несет Поставщик; на объект «Жилая застройка на 2192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства"», несет Клиент.

2.5. Стороны обязуются не позже 14 календарных дней до начала отгрузки немедленно информировать друг дружку в письменной форме об изменении адресов и отгрузочных реквизитов, предусмотренных контрактом.


^ 3. КАЧЕСТВО Продукта, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1 Поставщик обязуется передать "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" продукт в обусловленный реальным контрактом срок с предоставлением счета-фактуры и товарной затратной по форме ТОРГ-12 в собственность Покупателю.

3.2. Риск случайной смерти либо случайного повреждения продукта, а так же право принадлежности на продукт перебегает "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" на Покупателя в момент подписания товарной затратной по форме ТОРГ-12.

3.3. Качество продукта должно соответствовать ГОСТу, обозначенному в сертификате свойства соответствия, паспорте завода изготовителя на продукт передаваемому в собственность Покупателя совместно "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" с продуктом.

3.4. При установлении недостачи, некомплектного либо плохого продукта, вызов представителя Поставщика является неотклонимым. Представитель Поставщика должен прибыть в течение 10 дней с момента получения Извещения Покупателя.

3.5. Гарантийный срок на продукт определяется в паспорте завода изготовителя "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства", сертификате свойства соответствия.

3.6. В случае передачи продукта ненадлежащего свойства Клиент вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ.

3.7. В случае поставки продукта не соответственного условиям о комплектности, Клиент вправе предъявить Поставщику "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" требования, предусмотренные статьей 480 ГК РФ.


^ 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет, делается в течение 30 (30) банковских дней, в размере 100 % после получения продукта Покупателем и подписания Сторонами товарной затратной по форме ТОРГ-12.

4.2. По просьбе одной из "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" сторон, стороны создают сверку взаиморасчетов на основании платежных и отгрузочных документов, результаты которой оформляются актом сверки. Сторона, получившая акт сверки, должна разглядеть его, оформить соответствующим образом и один экземпляр "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" в 5-дневный срок вернуть. Спорные вопросы подлежат урегулированию в течение 10 дней по просьбе заинтересованной стороны.

4.3 Счета-фактуры и затратные должны быть оформлены Поставщиком в согласовании с заключенным контрактом меж Покупателем и Поставщиком, передаваться "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" каждый месяц на все оборудование, оплаченное по счетам и приобретенное Покупателем, а в конце каждого квартала – до 20-го числа последнего месяца.

^ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За ненадлежащее выполнение обязанностей по истине договору стороны несут ответственность в "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" согласовании с критериями реального контракта и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки поставки, Клиент вправе добиваться уплаты неустойки в размере 0,1% от цены не поставленного в срок продукта, за каждый денек просрочки.

5.3. В "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" случае нарушения Покупателем сроков оплаты, реального контракта, Поставщик вправе добиваться уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый денек просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" за невыполнение обязанностей, обусловленных обстоятельствами, появившимися кроме воли и желания сторон и которые нельзя предугадать либо избежать.

6.2. Сторона, которая не исполняет собственного обязательства, должна в течение 3-х дней дать уведомление другой "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" стороне о препятствии и его воздействии на выполнение обязанностей по договору с предоставлением справки торгово-промышленной палаты о появлении форс-мажорных событий.

6.3. В случае появления событий обозначенных п. 6.1. реального контракта "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства", стороны создают полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон уведомления о препятствии к выполнению обязанностей по истине договору. Действие реального контракта приостанавливаются до устранения препятствий.


^ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" из реального контракта либо в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, нарушения, прекращения либо реальности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.


^ 8. СРОК Деяния Контракта

8.1. Реальный контракт вступает в силу "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2013 года.

8.2. Окончание срока деяния контракта не тянет прекращение принятых на себя сторонами обязанностей по истине договору.

8.3. Реальный контракт, может быть, расторгнут досрочно "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" по письменному соглашению сторон либо по инициативе одной из сторон, при всем этом сторона пожелавшая расторгнуть контракт досрочно направляет другой стороне соответственное извещение более чем за 15 дней до даты грядущего "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" расторжения контракта.


^ 9. Особенные УСЛОВИЯ

9.1. Реальный контракт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Конфигурации и дополнения к истинному договору оформляются и должны быть подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи, не считая счетов-фактур, с неотклонимым направлением заказной почтой в течение 3-х дней оригиналов подписанных документов.


Приложение № 1 Спецификация на поставку водозапорной арматуры

на сумму____________________ рублей, в "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" том числе НДС - _________ рублей.


^ 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент:

ПОСТАВЩИК:

^ ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»

при Спецстрое России»

Юридический адресок: 680000,

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 43.








Клиент:

____________________________

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»

при Спецстрое России»


ПОСТАВЩИК:

_________________________

___________ «____________»



______________________ Ф.И.О

«___» _____________ 2013 года


М "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства".П.



____________________ Ф.И.О

«___» _____________ 2013 года


М.П.



Приложение

к договору поставки № _________ от «___» _______ 2013 года


Спецификация № 1


г. Хабаровск «____» _________ 2013 года


Объект:

Форма оплаты:

Метод поставки:

Срок поставки:



№ п/п

Наименование продукта

Ед. измерения

Кол-во

Стоимость

Сумма

1

2

3

4

5

6



































































Итого:












В т.ч. (НДС)
















Всего "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства":







Клиент:

____________________________

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»

при Спецстрое России»


ПОСТАВЩИК:

_________________________

___________ «____________»




______________________ Ф.И.О

«___» _____________ 2013 года


М.П.




____________________ Ф.И.О

«___» _____________ 2013 года


М.П.





1 При заполнении нареченной таблицы нужно учитывать последующее:

  1. Все графы таблицы должны быть заполнены.

  2. Цепочка собственников должна указываться прямо до "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует осознавать всех лиц, которые получают доход либо другие достоинства либо выгоды от роли в его уставном капитале, в том числе, юридически не "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" являясь его акционерами (участниками).

  3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с неотклонимым приложением подтверждающих документов.

  4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в обозначенной графе "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" лицо.

  5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», кроме ссылок на общедоступные источники могут употребляться:

- для доказательства данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" избрании/предназначении;

- для доказательства данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Одного муниципального реестра юридических лиц (для участников), решения органов власти о разработке организаций (к примеру, распоряжения, постановления "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" Правительства Русской Федерации).

В качестве общедоступного источника, средством которого в установленном законом порядке раскрыта соответственная информация, могут употребляться размещенные на интернет-сайтах соответственных обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адресок интернет-сайта соответственного общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся забугорными "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" общественными компаниями мирового уровня, занимающими фаворитные позиции в соответственных отраслях, требования о представлении Инфы числятся исполненными при наличии инфы об акционерах, обладающих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, обладающих более 5 процентами акций (или ровная ссылка на общедоступный источник, средством которого в установленном законом порядке "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" раскрыта соответственная информация).

В отношении Участников, являющихся общественными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, или обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, обладающих более 5 процентами акций (или ровная ссылка на общедоступный источник, средством которого в установленном законом порядке раскрыта соответственная информация). В отношении "главное управление специального строительства по территории дальневосточного федерального округа при федеральном агентстве специального строительства" акционеров, обладающих пакетами акций наименее 5 процентов, допускается указание общей инфы о количестве таких акционеров.





globalizaciya-finansovih-resursov.html
globalizaciya-i-ee-socialno-ekonomicheskie-problemi.html
globalizaciya-i-informacionnaya-revolyuciya.html